公司新闻

疫情下建筑施工企业合同（疫情期间施工安全协议）

疫情对企业合同履行的影响有哪些

疫情对企业合同履行的影响是：疫情适用于“不可抗力”或“情势变更”结合“非典”期间最高人民法院发布的通知文件及相关案例，我们认为本次疫情，适用于不可抗力或情势变更。根据法律规定，一般情况下，因不可抗力不能履行合同的，部分或者全部免除违约方的责任。

疫情的爆发和蔓延对各行各业都产生了深远的影响，包括生产、销售、物流等多个环节。在疫情严重期间，很多企业和个人都无法正常履行合同条款，例如无法按时交货、无法提供服务等。在这种情况下，如果当事人能够证明疫情是不可抗力因素，那么可以减轻或免除其违约责任。

在疫情影响导致合同义务难以履行时，义务方应尽快通知对方，并提供证明文件，以减轻对方可能遭受的损失。同时，采取合理措施阻止损失扩大，否则对扩大的损失不承担赔偿责任。在履行合同过程中遭遇不可抗力因素如疫情，合同双方需灵活调整合同条款以适应实际情况，维护双方权益。

不可抗力对合同履行的影响？若因不可抗力导致合同无法履行，当事人可以根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第一项的规定主张解除合同。同样，根据第五百九十条第一款，疫情或疫情防控措施导致合同不能履行时，当事人可以主张免责或部分免责。

如果疫情对合同一方造成了明显不公平影响，如继续履行会导致其明显亏损，该方有权请求变更合同，合同变更后，仍不能免除违约责任。在担忧对方因疫情无法履行时，作为先履行方，不应直接中止履行，除非有确凿证据表明对方存在严重经营风险。

疫情能否构成工期延误违约责任的免责事由

1、此次疫情定性为不可抗力，在建设工程施工合同中，疫情可以构成工期延误违约责任的免责事由。【法律依据】《合同法》第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、如开发商在上述通知下发之前已经存在延期交房的情形，根据《合同法》等相关法律法规规定，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，仍应依合同约定或法律规定承担违约责任。

3、在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力（不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况）为法定的免责事由。

受疫情影响,建工企业可以提出费用索赔吗

受疫情影响，建工企业不可以提出费用索赔。由于受到本次疫情严重影响而可认定为遭遇不可抗力的，根据《合同法》以及市场上主要的工程合同范本约定；建筑企业因此不能履行合同的首先可部分或全部免除责任，即业主不能就此提起反索赔。

建工企业面对疫情挑战，确实需要关注费用索赔问题。然而，依据法律规定，不可抗力是企业主张免除或减轻责任的关键。根据《民法典》第五百九十条，当因不可抗力，如新冠疫情导致企业无法履行合同义务时，可以部分或全部免除责任。但需注意，法律并未直接支持费用索赔，企业需依据合同范本和具体情况寻求合理补偿。

受疫情影响，建工企业提起工期索赔的方式是承包人应当在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书；向监理人正式提交索赔报告，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告；由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。